隨著人們法律意識的加強,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家整理的定作合同10篇,希望能夠幫助到大家。
定作合同 篇1
定 作 人: (以下簡稱“甲方”)
承 攬 人: (以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,在平等、自願基礎上,經過友好協商一致,就 專案模型定作事宜達成如下條款,並共同遵守。
1. 定作內容及時間
1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產專案 模型,由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和製作等工作。
1.2 乙方工作內容包括:
1.2.1 模型設計、製作;
1.2.2 模型製作;
1.2.3 運輸至甲方指定地點,並負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;
1.2.4 安裝、除錯合格,並承擔售後服務;
1.2.5 其他:__所有制作材料均由乙方提供。
1.3 設計、製作要求:
1.3.1 製作範圍:________________________________________________ 。
1.3.2 模型比例:_________________________________________________。
1.3.3 材質要求:_________________________________________________。
1.3.4 驗收標準:_________________________________________________。
1.3.5 其 他:_________________________________________________。
1.4 製作工期:乙方應於______年____月____日交貨至甲方指定地點,並安裝除錯完畢。除錯完畢並經甲方書面確認後,方視為交付。
2. 合同金額、付款方式
2.1 本合同金額為 元整(即人民幣_______________圓整)。
2.2 合同金額為固定總價,包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。
2.3 本合同採用以下第 種付款方式:
(A) 甲方驗收合格後支付至合同價款的95%,餘款5%作為質量保證金,待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。
(B) 甲方按以下方式分期付款:
第一期:支付合同金額的 % , 即人民幣________元整,於本合同生效後____個工作日內支付;
第二期:支付至合同金額的_90_ %,即人民幣_______ _元整,於模型全部製作完畢,並經甲方驗收完畢交付甲方後_____ 個工作日內支付;
質量保證金:餘款的 10 %作為質量保證金,待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。
2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發票,付款至 90 %時提供全額合法有效發票。本合同支付形式為:_ □ 轉賬_ □支票 __□其他
3. 雙方權利義務
3.1 甲方權利義務
3.1.1 甲方應及時向乙方提供製作模型所需的圖紙、資料、照片,並派人進行施工聯絡、技術交底,解釋模型製作過程中的有關技術問題。
3.1.2 甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加製作內容的,應當及時告知乙方。若確需增加內容,則相應延長製作工期、增加費用。
3.1.3 甲方應當在收到乙方的工作成果後組織驗收。
3.1.4 在模型製作過程中,如因甲方解除本合同,應及時通知乙方。
3.2 乙方權利義務
3.2.1 乙方應當親自履行本合同項下權利義務並對模型製作的全部工作負責。
3.2.2 乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和製作。
3.2.3 在承包此項模型製作工程時,乙方已清楚和明白合同檔案內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計,滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。
3.2.4 乙方承擔為期一年的保修期,自交貨至甲方指定地點並安裝除錯完畢,經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態、燈光維修,或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的 個小時內響應並維修完畢,否則甲方有權委託第三方代為維修,由此產生的維修費用由乙方承擔,同時,乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展,乙方應派專人協助搬運及安裝、除錯,甲方負責車輛運輸費。保修期期滿後,乙方仍應予維修,但可酌情收取材料成本費。
3.2.5 乙方工作成果經甲方書面確認後,如因甲方原因要求修改,乙方要求增加費用的,乙方應提供明確的工程量清單,並與甲方有好協商。
4. 違約責任
4.1 甲方未按照本合同約定付款的,每逾期一天,應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。
4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的,如果甲方同意利用的,應當按質論價,但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的,則甲方有權拒收該不合格的模型,同時甲方有權解除合同,並要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知後的24小時內取回模型,並應於收到該通知後的____日內重新提供合格模型,承擔本合同總價的10%的違約金,若第二次驗收仍不合格,甲方有權解除本合同並委託第三方代為製作模型,由此產生的費用由乙方承擔,且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。
4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的,每逾期一天,應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日曆日的,甲方有權立即解除合同並要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。
4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計製作,導致甲方損失(包括但不限於甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的,乙方應予以賠償。
4.5 乙方不得向任何第三方披露業務過程中知悉的甲方之商業祕密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料,否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及於乙方關聯公司及其員工。
4.6 乙方確保其施工過程中採用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方智慧財產權和其他合法權利,若甲方因此遭受任何損失,包括但不限於罰款、對第三方的賠償、律師費等,乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。
4.7 由於乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的,甲方可同時按照本合同關於逾期違約金的'約定向乙方求償。
4.8 乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方,否則甲方有權解除合同並要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。
4.9 甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。
4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的,甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。
5. 權利歸屬
本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的智慧財產權歸甲方所有。未經甲方書面許可,乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料,否則甲方有權解除本合同並要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。
6. 爭議解決方式:
本合同項下發生的爭議,雙方應當友好協商解決;協商不成,雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
7. 合同附則
6.1 未盡事宜,雙方可以協商一致簽訂補充合同,作為本合同的有效修改和/或補充。
6.2 本合同一式____份,甲方執____份,乙方執____份,具有相同效力。
6.3 本合同共有附件____份,分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。
6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。
6.5 本合同自雙方簽字、並蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
公司地址:公司地址:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
定作合同 篇2
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備註
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該於本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的託運手續,運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人後,則視為承攬方已將定作物交付於定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,並且取得對方同意。
委託承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應於本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的'損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): ______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
定作合同 篇3
合同編號:____________
定作人:________________________
簽訂地點:______________________
承攬人:________________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量單價金額合計合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱牌號商標規格型號生產廠家計量單位用料數量質量單價金額 (注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的.條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:_________________________
定作人
定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委託代理人:電話:開戶銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委託代理人:電話:開戶銀行:賬號:郵政編碼:鑑(公)證意見:鑑(公)證機關(章)經辦人:年 月 日 監製部門:_____________________ 印製單位:_____________________
定作合同 篇4
甲方:________________
辦公地址:____________
聯絡電話:____________
傳真:________________
XX編碼:____________
乙方:________________
辦公地址:____________
聯絡電話:____________
傳真:________________
XX編碼:____________
為了促進____賽事活動的開展,保障各類賽事紀念物品的供應,甲乙雙方根據各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中,甲方是體育賽事運作機構,負責製作本合同項下帶有“____”名稱(以下稱“名稱”)及帶有____XX記(以下簡稱“XX記”)的禮品、紀念品。乙方是經甲方選定、並接受甲方定作帶有“XX記”、“名稱”禮品、紀念品的單位,乙方是合法存續的企業法人,管理規範,敬業守信,其加工及服務人員均符合相應技術或專業資質的標準。(乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書作為本合同附件三)經甲乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國體育法》以及有關的法律法規的規定,為明確雙方的權利義務,就有關事宜達成如下協議:
第一條定義
1.定作:指本合同項下,經甲方書面認可並選定的乙方設計、定作的帶有“XX記”及“名稱”的產品。
2.產品:是指甲方選定的帶有“XX記”及“名稱”的領帶、絲巾及紀念章的禮品和紀念品。
記:指由_______組成的XX記,詳見附件一。
4.產品資料:包括但不限於與產品有關的帶有“XX記”及“名稱”的設計方案、圖紙、樣稿等書面資料。
第二條定作與服務
1.聘用:甲方委託乙方按照甲方的指導與監督提供服務,依據本合同項下的條款和條件,設計、定作和交付產品。甲方據此授予乙方對“XX記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉讓的使用許可,即乙方可棄受委託期限內僅為在產品上,以及與其相關的包裝、標識或其他組成部分中使用和複製“XX記”和“名稱”。
2.定作與服務:乙方保證,所有定作與服務的員工均按照本行業適用的高標準,以負責的方式履行義務。甲方有權對乙方的服務行使總體監督、隨時現場檢查權、控制和審批權,乙方應予以充分配合並不得阻撓。這一監督權包括有權檢查並就服務的具體事項提出意見和建議。
3.人員的配置:所有服務均由乙方的全職僱員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務,應經過甲方的事先書面批准或認可。
未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下產品分包、轉包或轉讓,一經發現,甲方有權單方面終止本合同。
4.產品質量:產品的質量、規格、式樣、色彩、材質等要求必須符合國家相應質量標準並同時應與甲方書面認可的樣品保持完全一致,且不能存在任何質量瑕疵。
5.按時交貨:乙方同意,如果不能按照合同規定的時間交貨,乙方應立即以書面形式向甲方說明該等情況,並承擔違約責任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。
甲方對產品的各項要求,以產品訂單為準(詳見附件二)甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方傳送仃單,乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產品。
6.未經甲方的預先書面批准,乙方不得直接或間接從事或允許以下事項:
(1)為授權範圍之外的任何個人或實體制造授權產品或向任何個人或實體銷售產品,或通過任何其他方式將產品流入市場。乙方如有以上行為,一經發現,甲方有權單方面終止本合同;
(2)對於不合格產品及甲方因產品存在質量問題而拒的產品的處置由乙方自行解決並承擔相應費用。
7.非獨家權利:乙方理解並同意,本合同並未在甲、乙雙方間建立任何排他性關係。
第三條交貨與驗收
1.乙方理解並同意,甲方在本合同第四條承擔付款義務的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產品並遵守其在本合同項下的全部義務。
2.對於實際產品與樣品不符或存在任何製造或包裝方面缺陷的產品,甲方在驗貨時不予接收,並由乙方承擔退還的全部費用。
3.乙方應按照甲方指定的交貨地點,於本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、
4.甲方應與乙方交貨時在交貨地點進行現場驗貨,並經驗收合格後,在入庫單(“送貨單”)上簽字。甲方在入貨後一個月內,對於質量不合格產品,有權提出異議並要求退貨,乙方應予接受,並承擔相應責任。
5.如果乙方在簽約、定作、製造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產品缺陷等行為的',即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明,該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。
第四條付款
1.除非本合同第三條另有規定,所有產品的單位購買價,均應視為已經包含了向甲方交付單位產品所適用的所有包裝、運輸、保險、稅款等的費用。
2.甲方應於收到同類別產品的全部貨物及其發票這兩個日期當中較晚日期之後的____個工作日內,向乙方支付同類別產品的全部貨款,但本合同另有約定的除外。
第五條乙方的承諾
1.乙方確認並接受甲方及其組織活動的形象和價值,並同意在提供服務時,均以促進和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。
2.乙方確認,接受甲方委託是基於乙方的服務對於公眾及甲方已具有較高的聲譽。因此,乙方同意,不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾宣告其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認可”。
3.乙方承諾並同意:
(1)在本合同委託期內依照本合同條款約定製造、定作和交付產品;
(2)始終以有利於甲方的聲譽、形象和名譽為宗旨從事商業活動;
(3)不從事任何欺作、誤導或不道德行為,包括但不限於對任何賽事合作伙伴或製造商的任何競爭對手的任何低毀;
(4)不得對任何產品進行虛假或誤導性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動或廣告宣傳;
(5)不得為任何產品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的佣金或款項;
(6)不得直接或間接從事或授權制造、分配或出售任何假冒產品;
(7)確保產品優質、安全,並符合其設計用途;
(8)確保產品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權利;
(9)確保甲方委託定作的產品不在市場上稍售;
(10)未經甲方書面同意,不得授權自己的子公司或關聯公司使用“名稱”和“XX記”;
(11)在本合同有效期內,乙方僅為履行本合同之目的,使用甲方“名稱”和“XX記”,該權利只能在執行本合同範圍內使用,不得將該權利延伸到本合同內容以外。
第六條保密資訊的使用
乙方確認,在提供服務的過程中,乙方可能會得到甲方保密資訊,包括但不限於:財務、人員資訊、客戶資訊、產品價格、產品的修改和計劃資訊等。乙方同意,所有保密資訊均具有保密性質,併為甲方專有。乙方僅為提供服務之目的使用保密資訊,不得為任何其他目的使用或授權使用全部或部分的保密資訊。
本合同終止後,乙方在本合同項下保密義務在兩年之內並不隨之終止。
第七條智慧財產權保護
1.乙方承認並確認,“XX記”、“名稱”以及相關的智慧財產權均受到《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國著作權法》、《特殊標誌保護條例》和其他法律法規的保護。所有本合同項下產品的資料均依照甲方的要求預定和製造,並均應於完成時,視同自動成為甲方獨家的、排他的、永久的資產,且不論產品資料是否最終為甲方所採用。甲方擁有這些產品資料的全部著作權、專利權、商標權和其他智慧財產權。甲方應被視為產品資料的唯一作者;
產品應被認定為適用於法律意義上的、為甲方提供的“委託創作作品”。如果甲方需要再生產本合同項下的產品,在同等條件下應繼續委託乙方提供該等服務;如果有其他的委託安排,需經合同雙方另籤書面協議。
若甲方不再需要本合同項下的產品,在接到甲方書面通知後,乙方承諾立即停止加工製造產品或向第三方透露產品設計資訊。
2.乙方保證其定作的產品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產品專利權、商標權或其他智慧財產權的訴訟或仲裁。
3.甲方承認並確認,其他不帶有“XX記”和“名稱”等的產品設計樣稿版權歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內可以無償使用。
4.甲、乙雙方共同承諾
尊重智慧財產權,遵守國家有關智慧財產權保護的政策和法律;
保證向對方所提供資訊的準確性,可靠性和完整性;
保持良好的商業道德,雙方應真誠合作,不做損害對方利益的事。
第八條合同的整體性
本合同(含附件)包含了雙方對本合同的全部理解,並取代以前所有的有關口頭、書面的意向、安排和約定。對本合同的任何修改或補充,應以補充協議的形式進行。補充協議構成本協議的一部分,須經雙方授權代表簽字、蓋章後生效,並與本合同正本具有同等的法律約束力。
第九條合同的期限
本合同自________年____月____日生效,自________年____月____日止。
第十條違約責任
1.如果本合同的任何一方實質違背本合同而致使本合同終止,守約方有權要求違約方承擔違約賠償責任。
2.如果因乙方原因,導致交貨日期遲延,乙方應按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____%的違約金;如果交貨的產品數量少於合同項下訂單的數量,乙方應當向甲方支付違約金____萬元並賠償由此給甲方及其客戶造成的直接或間接損失;如果交貨的產品數量多於合同項下訂單的數量,甲方有權拒收。如因不可抗力導致交貨日期推延或供貨數量少於合同的約定數量,乙方應於供貨截止日期前書面通知甲方,並協商具體解決方式。
第十一條保證陳述
雙方互相陳述、保證和承諾如下:
1.雙方均具有完全的權利和法律許可權或有效的授權簽訂和履行本合同。
2.本合同經雙方簽署,即依其中條款構成對雙方合法、有效和有約束力的責任。
第十二條遵守法律
如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國家或地方的法律法規,那麼雙方須及時修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的,那麼將認同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止,款項應支付至終止日的履行程度。那些為將來而已支付的款項應按比例退還,除了明確規定在協議終止後仍然有效的條款以外,任何一方將不就本合同而負任何義務或責任。
第十三條不可抗力
1.不可抗力是指在簽訂本協議時不能預見到的,阻礙其實際履行義務的,不可避免又無法克服的客觀情況。就本協議而言,不可抗力事故包括地震、火災、水災、颱風、海難等自然現象以及戰爭和爆炸;
2.因不可抗力的發生,該方應及時書面通知對方,而不構成該方違約,無須承擔違約責任或者其他賠償責任;
3.因不可抗力引發的問題,甲、乙雙方應通過協商解決,使本合同能合理地繼續履行。但是因不可抗力延誤持續____個月以上時,則任何一方均有權以書面方式通知對方終止本合同;
4.乙方在本合同終止後,應立即停止使用“XX記”和“名稱”。
第十四條合同的變更、解除、終止
本合同自雙方簽署蓋章之日起生效,有效期至合同終止或者雙方權利義務均履行完畢之日(以較晚發生者為準)
1.本合同生效後具有法律約束力,雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,除本合同已約定外,須經雙方協商一致達成新的書面協議。在新的書面協議未達成之前,本合同依然有效。
2.本合同的修改、變更、解除、終止,均應以雙方法定代表人或授權代表簽章的書面檔案為準。
3.除了本合同中或根據法律規定的補救方法以外,在不影響提出終止的一方的其他法律權力的前提下,任何一方有權在出現下列情況時終止本合同,自另一方收到終止通知時生效:
(1)另一方在執行本合同條款時發生大重違約,而且在違約方收到違約通知的____天內未能糾正;或
(2)另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準確;
(3)另一方不履行合同使本合同目標不能實現;或
(4)另一方因解散、破產等因素喪失履約能力。
4.如果甲方或乙方未能遵守或履行本協議中的義務,並在守約方書面要求兩週後仍不履行,守約方可以書面形式通知對方終止合同,並按損失要求賠償。
5.本合同因為在此所述的任何原因而終止,都不解除任何一方履行至終止日前的責任,或者是履行終止後仍然有效的條款的責任。
第十五條爭議的解決
因本合同引起或與本合同有關的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方均可選擇以下爭端解決機制:
1.提請北京市仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁;
2.訴至有管轄權的人民法院。
第十六條其他
1.所有根據本合同要求和許可發出的通知都必須是書面的,在親手送達或在以特快專遞(需要有回執)發出三天後視為正式生效。
2.本合同構成雙方之間就本合同所述內容的全部理解,取代所有先前其他或同期的有關所述內容的協議。
3.甲乙雙方確認,在合作期間,一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料,雙方將保護保密資料,只在履行本合同時對同樣知道該等資料是保密資料並同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的範圍為限。保密責任不包括非經一方違反保密責任而已為公眾所知或根據法律要求披露的資料,本合同終止之後保密責任繼續有效。
4.本合同未經雙方同意並特別指明是時本合同的修改,以書面形式經雙方授權代表簽署,不得修改。
5.一方未對另一方違反本合同條款行為或之後的違約行為作出反對或採取行動不得視為棄權。本合同中的權利和補救方式是累積性的,任一方行使一項權力或補救不排除或放棄其對其他權利和補救方式的行使。
6.本合同中標題是隻為方便查閱,不構成本合同的實質內容。
7.任何一方沒有另一方的事先書面許可不得轉讓或授權本合同下的權利和/或責任。本合同和其中所有條款對雙方有效,也對雙方各自的繼承和批准的轉讓人有效。在任何情況下,允許的轉讓都不能免除出讓人的責任。
8.本合同附件構成本合同的一部分,與合同條款同樣有效,對合同雙方構成約束力。
9.本合同正本一式____份,雙方各執____份;
10.本合同未盡事宜,由雙方另行協商解決。
附件1:XX記標準圖
附件2:產品訂單
附件3:乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書
甲方_________(公章)乙方______(公章)
代表_________(簽字)代表______(簽字)
電話:______________電話:____________
________年____月____日________年____月____日
定作合同 篇5
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據《民法典》及相關法律法規,甲、乙雙方經協商一致,就專案木製作產品供貨事宜達成以下協議,以供雙方共同遵守:
一、產品基本情況
1.基本情況
總價款:¥:元
其他相關費用:□送貨費元□安裝費元□測量、設計費:元
□其他費用:元
總計金額(大寫):佰拾萬仟佰拾元角¥:元(包含稅費)
2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致,具體應達到以下標準:
1.《木製品製作企業主要材料採購規範》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定傢俱生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求,在前將設計圖紙一式兩份交定作方,並由雙方簽字/蓋章確認後作為合同附件。
2.經雙方同意方可更改並重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的,定作方應遵守保密義務。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接籤認手續。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方後日內,承攬方應當進行檢查複核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知後日內書面回覆。
3.承攬方進行工作期間,發現提供的設計要求不合理,應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議後的日內予以答覆並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂後日內,定作方應支付%即人民幣(大寫)(¥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(¥元),定作方於驗收結束後天內支付。
3.約定收款賬戶:
指定收款賬號:。
開戶行:。
戶名:。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權解除合同,並要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間:年月日
2.交貨地點:。
3.交貨方式:□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單,驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期,在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質保期內承攬方應在接到定作方通知後24小時內進行維修或更換處理,並承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權自行組織維修,所產生的費用由乙方承擔。
2.保用期後,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產品質量原因,而因其它原因造成產品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金,同時仍應履行交貨義務。
逾期超過十五天的,定作方有權解除合同,並要求承攬方雙倍返還定金,並返還定作方已經支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經同意將承攬工作轉包給第三人的,定作方有權拒收,承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應當按照要求加工,並承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權解除合同,並要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五日的,承攬方有權解除本合同。解除合同時,定作方已經支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作,經催告後定作方在合理期限內仍不履行的,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應賠償因此給承攬方造成的'損失。
4.定作方無故解除合同,應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權利。雙方約定,承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少於60天)如前述履行債務期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此範圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位於(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關檔案為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文字具有同等法律效力。
3.本協議經各方簽署後生效。
簽署時間:年月日
定作方(蓋章):
聯絡人:
聯絡方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯絡人:
聯絡方式:
地址:
定作合同 篇6
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協商達成如下協議:
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同後___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,餘款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料後進行檢驗,並在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等檔案的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到後3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查,並要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝除錯的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝除錯完畢、並通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物後應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保脩金,保修期滿無質量問題的`予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,並賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限於停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保脩金中抵扣,不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委託代理人:________________委託代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作合同 篇7
合同編號:__________________
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協商達成如下協議:
第一條 定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式:__________________________________________。 合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同後___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,餘款支付方式: 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料後進行檢驗,並在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等檔案的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到後3日內向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查,並要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條 未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝除錯的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝除錯完畢、並通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物後應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為: 。
第九條 承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保脩金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,並賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限於停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保脩金中抵扣,不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條 違約責任:
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的',是定作人違約。
2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份,雙方各執____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補充條款_______________________________________
定作人:___________________________
承攬人:___________________________
住所地:___________________________
住所地:___________________________
電話:_______________
電話:_________________
委託代理人:________________
委託代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
定作合同 篇8
合同編號:________________
定作人(買方):_________(甲方)
承攬人(賣方):_________(乙方)
雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝:
第二條質量要求:甲方製作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準,在括號內打√)。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的`_________%償付乙方違約金。收付定金的,若甲方無法履行合同,則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第項處理。
(1)申請_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項:_______________________________________
第七條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(簽字):_________
經辦人:_______________
身份證:_______________
聯絡電話:_____________
聯絡電話:_____________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
簽訂地點:_____________
定作合同 篇9
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
鑑於甲方擁有___________資源,乙方擁有____________資源。
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條定作物概況
第二條定作物的材料要求
2.1承攬人應當依照合同約定選用原材料,並接受定作人檢驗。
2.2承攬人應當保證其所提供的材料、裝置和構件質量符合國家標準和定作人要求,提供原材料質量合格證明等有關資料。
第三條定作物的質量要求和技術標準
3.1定作物的技術標準和質量要求:_________________________。
3.2定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。
3.3定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
3.4定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條價金的構成及結算
4.1專案價金構成:該價金包括_________________________。
4.2專案驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內,乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中,一個審查審批部門審查完畢後______日內,乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
4.3外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程式:
4.3.1網下審查程式:甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查專案)
網下審查需乙方提交:合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。
4.3.2網上審查程式:甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查專案)
網上審查時,乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料後將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
4.4乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時,每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
4.5本專案按下列第______項方式支付
4.5.1一次總付:專案最終驗收合格,甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。
4.5.2分期支付
本合同生效後_______日內,支付合同價款_______%的預付款;
(按進度支付);
專案最終驗收合格,甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%,其餘______%作為質量保證金,質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。
4.6甲方向乙方支付價款前,乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。
4.7乙方應對其指定的下列賬戶資訊的真實性、安全性、準確性負責,甲方不承擔此資訊外的任何責任。
收款人:_________________________。
開戶行:_________________________。
賬號:___________________________。
第五條交貨與驗收
5.1交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,並按協議執行。
5.2定作物的交付方式及地點
5.2.1交貨方式:__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。
5.2.2交貨地點:__________________________________________________。
5.3驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準,如合同未明確約定的,按照合同法的有關規定辦理。
5.4驗收方式:___________________________________________________。
5.5驗收時間:定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆,逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。
5.6驗收結果與合同約定不符,承攬人應無償負責修整或重做。
5.7驗收過程中因質量等方面出現異議,應提交技術監督機構進行鑑定,以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。
第六條質量保證
6.1質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
6.2質量保證期內,由於承攬人責任導致質量事故時,則質量保證期應自承攬人整改,定作人重新驗收合格後另行計算。
6.3質量保證期內,出現質量問題,承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的,質量保證金將不再返還,實際損失超過質量保證金的,按實際損失承擔賠償責任。
6.4定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。
第七條技術資料的提供及保密要求
7.1定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考資料等技術資料,承攬人應當認真核對,承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的,應在_______日內向定作人提出書面異議或說明,定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的,視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
7.2承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密,未經定作人書面同意,不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播,並不得向第三方披露或使用。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第八條雙方的權利義務
8.1定作人的權利
8.1.1對承攬人加工過程進行監督檢查,發現承攬人工作不符合約定的,有權要求承攬人返工、修理或者重作。
8.1.2要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
8.1.3根據工作需要調整工作量。
8.1.4要求承攬人提供必要的使用指導。
8.1.5其他約定:___________________________________________________。
8.2定作人的義務
8.2.1中途變更加工物數量、規格、質量或設計等,應提前日通知承攬人。
8.2.2按約定驗收定作物。
8.2.3按約定支付合同價款。
8.2.4承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時,定作人有義務協助。
8.2.5其他約定:___________________________________________________。
8.3承攬人的權利
8.3.1要求定作人提供與定作物有關的技術資料、資料等。
8.3.2定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的,有權要求其支付相應價款。
8.3.3要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
8.3.4按合同約定收取價款。
8.3.5其他約定:___________________________________________________。
8.4承攬人的義務
8.4.1定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的,應及時通知定作人。
8.4.2按合同約定的標準和要求進行加工製作。
8.4.3妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
8.4.4未經定作人書面同意,不得將定作物交第三方完成。
8.4.5加工期間接受定作人監督檢查。
8.4.6按合同約定及時提交工作成果,並提交必要的技術資料和質量證明。
8.4.7其他約定:___________________________________________________。
第九條違約責任
9.1承攬人未按期交貨,每逾期一日,應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金,同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
9.2如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金,如給定作人造成損失的,承攬人還應承擔賠償責任。
9.3未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的,定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。
9.4定作人未按合同約定付款,每逾期一日,應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
9.5定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
9.6任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。
9.7發生其他違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第十條不可抗力
10.1由於不可抗力,如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務,受不可抗力影響的`一方或雙方不承擔違約責任,但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方,並在其後_____日內向對方提供有效證明檔案。
10.2因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的,應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條爭議的解決
11.1因合同發生爭議,雙方應協商解決。
11.2如協商不成,可選擇下列第______項確定:
11.2.1向____________仲裁委員會申請仲裁;
11.2.2向____________人民法院提起訴訟。
第十二條智慧財產權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要,合同一方提供的與本合同專案技術有關的資料、圖紙、裝置、材料、工序工藝、軟體及其他智慧財產權,應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵,不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況,提供方應負責與第三方交涉,並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條合同的生效、變更、解除和終止
13.1本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的,以實際履行日期為合同生效日期。
13.2雙方協商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。
13.3發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同,但應向對方發出書面的合同解除通知,通知到達對方時合同解除。
13.3.1因不可抗力,致使合同目的不能實現;
13.3.2承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨,定作人有權解除合同;
13.3.3定作物質量不符合約定,且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的,定作人有權解除合同;
13.3.4承攬人擅自將定作物交由第三方完成,定作人有權解除合同;
13.3.5定作人可以隨時解除合同,但因此給承攬人造成損失的,應當予以賠償。
13.4發生下列情形之一的,本合同的權利義務終止:
13.4.1合同已經按照約定履行完畢;
13.4.2雙方協商解除合同;
13.4.3法律規定的其他情形。
13.5合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十四條通知與送達
14.1所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出,並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯絡地址。
14.1.1親自送達的,有簽收回執。
14.1.2通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的,郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
14.1.3通過電傳或者傳真送達的,有回執。
14.2本合同所指送達日期,除已有明確規定外,凡直接送達的,均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的,以郵局郵戳註明的收件日期為準,沒有收件日期的以郵件寄出後第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。
14.3本合同通知及送達的詳細資訊如下:
定作人(甲方):______________
通訊地址:____________________
聯絡人:______________________
聯絡電話/傳真:_______________
承攬人(乙方):______________
通訊地址:____________________
聯絡人:______________________
聯絡電話/傳真:_______________
第十五條其他約定
15.1定作人未向承攬人支付價金的,承攬人可以留置定作物。
15.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
15.3本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。
15.4如雙方預料到本合同履行過程中,可能存在健康、安全、環保方面的隱患,雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂,同時生效。
15.5本合同一式____份,定作人執______份,承攬人執______份,每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方:_________________________乙方:_____________________
法定地址:_____________________法定地址:_________________
法定代表人:___________________法定代表人:_______________
(或授權簽約人):_____________(或授權簽約人):_________
聯絡電話:_____________________聯絡電話:_________________
銀行賬號:_____________________銀行賬號:_________________
定作合同 篇10
合同編號:____________
定作人:______________ 簽訂地點:_____________
承攬人:______________ 簽訂時間:_____________
第一條 定作物(注:空格如不夠用,可以另接)
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
¥:
第二條 承攬人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
材料名稱
商標
規格型號
生產廠家
計量單位
數量
質量
材料費
單價
總價
合計人民幣金額(大寫):
¥:
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:___________________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:___________________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:____________
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求:__________________
第八條 定作物的技術標準、質量要求:____________________
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔:____________________
第十條 定作物的交付方式、期限及地點:___________________________
第十一條 定作物的'驗收標準、方法、期限及地點:___________________
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________
第十三條 定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)_____________元。
第十四條 結算方式及期限:___________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_______________________________
第十七條 定作人違約責任:________________
承攬人違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決。(只能選擇一種)
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向____________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
定 作 人
定作人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 帳號:
稅號: 郵政編碼: