購銷合同精品[6篇]

在不斷進步的社會中，合同的地位越來越不容忽視，它可以保護民事法律關係。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編為大家收集的購銷合同6篇，希望對大家有所幫助。

購銷合同 篇1

原告：王XX，女，漢族，現就職於XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩餘房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告於20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位於XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效後，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的.1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩餘房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

XX市XX區人民法院

具狀人：王XX

XX年X月X日

附：本訴狀一式二份

證據X件

購銷合同 篇2

甲方： （以下簡稱甲方） 合同編號： 乙方： （以下簡稱乙方） 簽訂地點：

一、根據合同法關於承攬合同的規定，經雙方協商一致，就購銷產品事宜達成如下合同條款。

二、質量要求和技術標準：乙方向甲方提供的產品必須符合該類產品的相關國家標準/行業標準/乙方所在地地方標準，產品整機包修一年，嚴格按照國家產品三包法執行。

三、交（提）貨地點：甲方在簽訂合同當日向乙方支付訂單全額貨款後，委派相關指定人員到乙方倉庫提貨.

運輸方式及費用負擔：甲方負責安排物流到乙方倉庫提貨，運輸費用由甲方負擔，乙方負責物確保產品及外觀包裝無損毀。

五、包裝標準、包裝物的`供應：產品包裝費用由乙方負責，包裝物不回收。

六、驗收方法及提出異議期限：按雙方籤樣及國家產品質量標準驗收，如出現質量問題需按照產品質量保用證書相關條例執行，乙方須在一個月內予以解決，若因乙方原因造成質量問題，所發生的費用由乙方負責。

七、結算方式及期限：合同簽訂當日甲方支付乙方全額貨款. 開戶行為： 開戶名稱：帳號：

八、違約責任：甲、乙雙方不能按合同條款履行，違約方需向償另一方賠償貨款總值10%的違約金。

九、解決合同糾紛的方式：由雙方友好協商解決。協商無法解決的則任何一方可向乙方辦公所在地人民法院提起訴訟。

十、其他約定事項：此協議一式兩份，甲方執一份，乙方執一份,經雙方簽字並加蓋公章後生效。合同有效期為一年。

甲方： 乙方：

授權代表：授權代表：

簽署時間： 年月 日簽署時間： 年月日

購銷合同 篇3

甲方：紡織股份有限公司

乙方：針織印染有限公司

一、產品名稱﹑數量和單價，金額

二.質量標準：

1.所有面料按照客人確認樣生產。

2.染料中不含有偶氮，顏色按照客人確認的生產，手感柔軟(以客人確認的.原樣為準)。

3.要求大貨漿邊處理，注意要儘量窄。

4.縮水率要求

氨綸汗布經向-5% 緯向〈+5%。

汗布 經向〈-5% 緯向〈2-4%

5.色牢度3-4級,色差3-4級克重+-5克,面料緯斜〈3%。

6.客戶要求ITS測試報告(色牢度，縮水率及PH值三項指標)

7.大貨生產結束後,乙方在保證面料縮水率合格的情況下,每品種每色寄給甲方2米

8.疵點情況：每十碼允許有一個小疵點(包括油汙，異纖，破洞，粗細紗，破邊)

以下情況需要補碼或放碼：

1)克重超重

2)門幅偏大或偏小

3)超疵點，允許6-10個，每超一個補半碼

4)超長疵點或破邊

5)其他質量問題雙方協商解決

三﹑交貨時間：20xx年05月21日

四、貨品包裝：

1.雙層塑料紙管打捲包裝。

2.每種顏色允許有2%的溢裝。

五、 乙方必須按購銷合同約定的交期保質量交貨，若因延誤交貨期而引起的糾紛由乙方負責。

若有未盡事宜，雙方協商解決。合同雙方簽字生效。

六 、其他未盡事項：雙方友好協商解決

甲方： 紡織股份有限公司 乙方： 針織印染有限公司

負責人簽字(蓋章) 負責人簽字(蓋章)

購銷合同 篇4

供方：四川天融無紡布有限公司 ，以下簡稱甲方 地址：眉山市彭山縣成眉工業集中發展區

需方：，以下簡稱乙方

地址/身份證號碼：

為保護供需雙方的合法權益，根據《合同法》，經協商一致同意簽訂本合同：

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量 ：

１．甲方生產的PP紡粘無紡布，克重12——200克不等，顏色按照乙方具體的訂貨計劃執行；

２．產品的技術標準（包括質量要求）：

由甲乙雙方商定技術要求或以乙方布樣為準。

第二條 產品的數量、單價、金額及結算方式：

1、產品的數量：年度需求約：

2、價格、金額：參考價格為：/噸，合計總金額：萬元（價格隨行就市，具體結算價格及金額以甲乙雙方確認的訂單為準。

3、結算方式：每月乙雙方對賬確認上月的總髮貨量及金額，乙方在對賬後 日內一次性付清對賬確認的貨款給甲方。

4、其他約定：

第三條 產品的交貨期限、運輸方式、到貨地點：

１．甲方按照乙方的訂單日期進行生產、交貨。

２．甲方負責汽運送貨到乙方指定的地點（但僅限成都028區域以內），若要長途運輸則由甲方送貨到成都的貨運部，長途運輸費用由乙方承擔。

３．其他約定：

第四條 驗收方法及對產品提出異議的時間和辦法：

１．乙方在收貨時需及時驗貨，在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應立即向甲方提出異議；乙方有權拒收不符合乙方訂單要求的產品，由此造成的損失由甲方承擔；若乙方怠於通知或者自收到貨物之日起超過三天未通知甲方的'，視為產品合乎乙方要求，乙方須按約定付款。

２．乙方因使用、保管不善等造成產品質量下降的，不得向甲方提出質量異議。 ３．甲方在接到乙方有關質量異議通知後，應在3天內負責處理，否則，即視為預設乙方提出的異議和處理意見。

第五條 違約責任

１．甲方在接到乙方的訂單後，若不能生產則必須在24小時內告訴乙方。否則，接受乙方訂單卻不能生產交貨造成乙方損失的，應向乙方償付不能交貨貨款5％的違約金以示賠償（其他因不可抗拒力導致甲方停產，甲方及時告知乙方的可不受此條約束）。

２．甲方在未知照乙方並得到乙方諒解的情況下延期交貨，給乙方造成損失的，應按逾期交貨部分貨款的3%，向乙方償付逾期交貨的違約金，以補償乙方因此所受的損失。

３．甲方所交產品品種、型號、規格、花色、質量等有不符合規定時，如果乙方同意使用，應當按質論價；如果乙方不能使用的，應根據產品的具體情況，由甲方負責退換，並承擔調換或退貨而產生的實際費用。

４．乙方逾期支付貨款的，應按延期付款金額的同期銀行貸款利息（日息）的三倍作為違約金按日賠付甲方，直至該款全部付清為止。

５．乙方下訂單後，如果不想要該批無紡布時，必須在甲方未生產出來前通知甲方，取消訂單。否則，乙方應無條件按照訂單購走該批產品，若無故拒絕收貨的，應當賠償甲方該批貨物價值的20%作為違約金，以此補償甲方因生產該批產品而造成的損失和費用等。

６．甲方按照乙方的訂單生產完成後，乙方在接到甲方的提貨通知10日之內必須將貨全部提走（特殊情況經甲乙雙方商定過的除外），否則，甲方將每日按照該批貨物價值的3‰向乙方收取倉儲保管費，且乙方必須在30日內全額支付該批貨物的貨款給甲方，則該批貨物所有權歸乙方所有。若到時不付款，甲方將有權單方面處理該批貨物，並按照該批貨物價值的30%作為違約金，賠償甲方因此造成的生產費用等損失。

7. 產品錯發收貨地點或接貨人的，甲方承擔相應的責任和因此產生的費用；但乙方如錯填收貨地點或接貨人導致的損失，則由乙方承擔所有的損失。

第六條 不可抗力

甲、乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關證明或對方諒解後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第七條 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後10天內付清，否則按逾期付款處理。

第八條 合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴。

第九條 其它約定：

第十條 本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

第十一條 本合同一式叄份，甲方執兩份，乙方執一份，均同具法律效力。

供貨單位（甲方）：＿＿＿＿（公章） 購貨單位（乙方）：＿＿＿（公章/手印） 法定代表人：胡文忠 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽約代表：簽約代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：彭山縣成眉工業集中發展區地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：中信銀行成都光華支行 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：7412610182200019510 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話/傳真：028-37593298電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日訂立

購銷合同 篇5

甲方：_________

乙方：_________

經雙方自願協商，甲方負責基地小麥收購，乙方負責安排優質小麥種植基地，小麥購銷合同範本。雙方達成如下協議，並共同遵守。

一、訂單小麥收購品種、數量

1.收購品種：_________。

2.收購數量：_________公斤。

二、質量等級要求

1.品種純度達到95%以上。

2.“_________小麥”容重、水分、雜質等指標達到三級以上標準。

三、收購價格

對於質量符合“_________小麥”標準二等以上的.小麥，其收購價格為_________元/公斤，二等以下，三等以上的小麥收購價格為_________元/公斤。

四、合作方式

乙方負責優質小麥基地的選定和相關技術服務。甲方對乙方的小麥按本協議第一、第二條質量規定進行檢驗，合格的由甲方入庫。

五、貸款及結算

由甲方負責收購貸款，並按照小麥實際入庫數量和本協議規定價格，即時與乙方結算。

六、其它

本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

本協議一式兩份，經甲乙雙方法人代表簽字蓋章後生效。協議雙方各執一份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

購銷合同 篇6

1.產品的規格、數量、價格

序號產品名稱規格型號適用車型牌號商標計量單位數量單價金額交提貨時間及數量一季度二季度三季度四季度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計人民幣金額(大寫)_______________ ￥_______________

2.質量要求及技術標準

_________年以前設計的產品按jb2261-77“汽車拖拉機用電氣裝置基本技術條件”執行;_________年後設計的'產品按zbt35001-87“汽車電器裝置技術條件”執行。

3.供方對原裝、原封、原標記完好無異狀的產品質量負責三包，三包期限為一年。

4.交貨地點、交貨方式：_________________________________________________。

5.運輸方式、運雜費

_________路運輸，運費及市內運雜費、保險費由需方負擔。

6.合理損耗及計算方法：_________________________________________________。

7.包裝

紙箱按gb6544-86瓦楞紙板，gb6543-86瓦楞紙箱bz237-86標準，木箱按bz238-86。泡沫包裝按bz239-86。包裝費用由供方負擔。包裝物不回收。

8.需方應憑運單、隨貨同行單、產品合格證及合同驗收。需方收貨後如有異議，必須在收貨後十日內通知供方，並附商檢報告。否則即視為收貨無誤。

9.結算方式

託收承付，驗單付款或驗貨付款。

10.變更或解除合同必須於合同履行前二個月通知對方，經雙方協商同意後，方可變更或解除合同，否則合同繼續有效。其他變更事宜，依法律規定。

11.違約責任

任何一方違反本合同規定，按《工礦產品購銷合同條例》第三十五條、第三十六條的規定承擔違約責任。

12.解決爭議的辦法

雙方因合同發生爭議，應先通過協商的方式處理。如協商不成，任何一方都可依法提起訴訟或申請仲裁(選擇一種方式)。

13.其他約定事項：_________________________________________________________。

供方(蓋章)：_________ 需方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日