委托人不得以任何理由反悔委托事项,说明委托书具有不可撤销性。在现在的社会生活中,接触并使用委托书的人越来越多,相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题,下面是小编为大家收集的设计委托书,欢迎阅读与收藏。
设计委托书1
一、采暖、通风、空调
本项目由市政热网管线供暖,换热站由热力公司设计,甲方负责提供一次网供回水的温度,设计院提供二次网各区压力流量、扬程及热负荷参数。
1、小区采暖系统拟分4套系统,标准层住宅部分分高、中、低区,采用地热采暖系统,供水温度为60℃,回水温度为50℃;商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统,供水温度为80℃,回水温度为60℃。
2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置,进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置,住宅部分热计量装置设置管径中,每套商服热计量装置设置套内,便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。
3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管,总支管与主立管连接处设阀门,阀门后设总支管,各分户支管连接总支管,由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水PPR管,注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用PERT管。标准层住宅与厨房连接的`阳台不加地热采暖,与客厅相连的阳台采用地热采暖。
4、地下停车场部分建议采暖,采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下,干线管优先考虑设在地下室。
5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。
6、设备用房采暖温度按设计规定,采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。
7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统,并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低,可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风,配合射流诱导风机引导气流,进、排风机选用双速风机。
8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。
9、换热站位置尽量靠近小区负荷中心及与一次网相近位置,尽量考虑降噪问题。
10、换热站设计
换热站设计另行委托设计,设计院配合。
11、系统图中管道应标有标高、管径。
12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图,严禁设在短肢、暗柱,结构提前处理。在结构图中预留口洞。
13、地下室、转换层的采暖管道应与结构对图,严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。
二、给水、排水、消防
本项目生活给水一次网由市政提供管径、压力,生活给水一次网由市政设计。
1、生活水箱间、二次加压设备用房拟设在地下室,尽量考虑噪音问题。位置尽量靠近小区中心及与一次网相近位置。由于考虑此项目分为二期完成,必须设在一期项目地下室,保证一期项目供水,为二期项目预留给水管线位置。
2、生活水箱材质拟考虑食品级不锈钢S304。
3、小区给水系统拟设3个区,高、中、低三区。
4、给水干管、主力管拟采用衬塑钢管,入户支管采用PPR管,注明级别。
5、排水管材商服以下拟采用离心铸铁管,卡箍连接;住宅排水立管拟采用U-PVC双壁内螺旋管,支管拟采用U-PUV实壁管,通气管拟采用U-PUV实壁管。
6、小区内污水、雨水分流制。
7、地下停车场和设备用房
(1)地下停车场和设备用房按消防要求设置消防喷淋系统和室内消火栓。
(2)地下停车场、一层道路考虑设卫生清洁用水,地面设排水明沟和集水井及排污水泵。
(3)设备用房按工艺要求设置给排水。设备间设备布置详图及配管系统图;
(4)电梯井设集水坑及排污水泵,电梯井集水坑可与地下车库集水坑并用。
(5)在符合消防、人防要求的前提下,室内、外消火栓环管,及喷淋干管,给水干线管优先考虑设在地下室。
8、一、二层商服部分
(1)商服部分按消防要求设置消防喷淋系统、室内消火栓等。
9、住宅部分
(1)厨房、卫生间:洁具按建筑平面设置,管线敷设和水表设置要考虑用户装修,地漏设置要考虑洗衣机排水,拟不预留电热水器的管线接口,预留厨宝插座。
(2)管井内拟设分户总支管,各进户支管上设置锁闭阀、闸阀、水表。提供管井大样图。
(3)考虑转换层层高。
10、(1)给排水、消防系统图中要设置所有管线标高。
(2)卫生间位置与结构图核实,严禁卫生间下有梁。
11、地下室喷淋系统在地下室采暖情况下拟采用湿式系统。
三、小区外网管线
1、小区室外给排水管线、燃气管线、热网管线、电力管线、通信管线由相关专业公司设计施工,设计院予以配合。
2、小区道路做有组织排水,统一排入市政管。
3、室外化粪池按每半年清掏一次设计。
注:上述不详处以国家现行规范为准。
设计委托书2
×××设计院:
我单位计划新建×××项目,诚邀贵院对该项目进行修建性详细规划设计,其设计范围、设计深度、设计成果等要求如下:
1、设计范围:项目用地规模×××亩,项目建筑面积不大于×××平方米。
2、设计深度:满足国家关于修建性详细规划设计深度的要求,附加提供部分关键节点(风情商业街、客栈典型户型、小镇入口建筑、餐饮演艺中心局部)的建筑单体方案主要平面图。
3、设计成果:鸟瞰图(1-2)张,重要街区公共空间景观节点人视效果图(4-5)张,平面图,总平面竖向规划图,总平面市政管网路由规划图,景观分析图,交通分析图,功能分区图,客栈典型户型方案平面图,商业街典型户型方案平面图,小镇入口建筑方案主要平面图,餐饮演艺公共空间,帐篷营地典型主要平面图,规划设计说明,技术指标表以及4-5分钟视屏动画。
委托单位:×××公司
联系人:×××
联系电话:×××
×××公司
×年×月×日
设计委托书3
XXXXXXXXXX:
本授权书声明:我 XXX 系 XXXXXXXX 的法定代表人,现授权委
托 的 为我公司代理人,办理 手续事宜,我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单 位(盖章):
法定代表人(签字):
日期: 年 月 日
设计委托书4
一、设计概况
1、地势:北高南低,高差1.0米左右。
2、主导风向:西西北WWN。
3、气?温:常年平均气温10.6℃,最高气温39℃,最低气温—17.6℃。
4、冻土深度:70cm
5、历年最大风速:2.4米/秒。
6、历年平均日照:2800小时。
二、水暖电的供应情况
1、水源从矿一中输水管道对接,24小时全天供水。
2、电源由集团公司大院配电室引入。
3、热源由城市供热管道直供。
4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。
三、建筑面积与建筑用途
该宗地面积3519.2平方米,总建筑面积15997.05平方米,总平面布置为南北两栋楼,设置阁楼,南向布置一栋,层数6层,北向布置一栋,层数11层,划分为住宅,地下车库,底商。其中:
住宅:12343.60平方米,层高=层高>3.0米,总户数84户,占总建筑面积的77%。两室两厅一卫,建筑面积80—100平方米,占总户数的15%;三室两厅一卫,建筑面积110—130平方米,占总户数的25%;三室两厅两卫,建筑面积130—160平方米,占总户数的50%;四室两厅两卫,建筑面积180平方米以上,占总户数10%。使用系数0.85—0.90。
底商:2606.04平方米,在南楼中地上1—2层设置,一层层高=层高>大于3.6米,二层层高=层高>3.0米,占总建筑面积的'16%。
地下车库:1047.41平方米,层高3.0米,车位个数大于30个,总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在
设计委托书5
一、项目简介
1.工程概况
贮水山公园位于辽宁路东侧,贮水山公园又名儿童公园,占地18.54万平方米。园内建有环山道路,两旁栽植雪松,山北侧修建儿童公园,增设一批儿童游乐设施和12生肖雕塑群像。1984年辟为山头公园。园内分为儿童游艺、文化娱乐、登高眺望、安静休息四大功能区。每年元宵节期间,在此举办元宵山会。
二、园区景观设计依据
1 建筑总平面规划设计图
2景观规划平面图
3 其他有关规定
三、景观设计的基本原则
1坚持社会化原则。
作为旅游城市,青岛必将扮演城市形象展示得功能。也是市北区最北侧的公园,承载大量的休闲需求。但主要为儿童服务。赋予环境景观亲切宜人的艺术感召力,通过美化生活环境,体现社区文化,促进人际交往和精神文明建设,并提倡公共参与设计、建设和管理。
2坚持经济性原则。
在实事求是地基础上设计,软景为基石,注入文化与活力,拓展活动空间。顺应市场发展需求及地方经济状况,注重节能、节材,注重合理使用土地资源。提倡朴实简约,反对浮华铺张,并尽可能采用新技术、新材料、新设备,达到优良的性价比。
3坚持生态原则。应尽量保持现存的良好生态环境,改善原有的不良生态环境。提倡将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去,利用人类的可持续发展。
四、景观设计基本理念
规划目标
打造一个儿童游乐的空间,认真研究基地现状,结合项目实际情况,深入细致地考虑基地的功能间结构,合理确定交通系统和景观系组织、空统,用心构建一个分区明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的“参与性、生态化、系统化、独特性”的现代儿童游乐空间。充分解读本项目的区位特质,打造一个梦幻般的童话世界。
坚持可持续发展思想,土地使用集约化。努力营造儿童公园内部高品质的景观环境,形成绿树如荫、碧水点缀、空气清新的可驻留空间。注重儿童环境空间的设置。协调各个功能性质使用的区域形成相互联系而又互不干扰的区域关系,从而提高内部功能之间的共享与共融,提高其使用效能。组织好各功能区块的各类人流、车线之间的关系。
安全第一,这是所有家长所关心的。对于中国的家长来说让孩子去做有冒险性的游戏在他们心中是相当矛盾的。在儿童眼中,我们细化的设计,也许正限制了他们的游戏空间?他们喜欢热闹,有丰富的想象力,爱一群一群地在空地上疯跑。因此,过于的自我也许会让儿童完全没有参与设计者所设计的场地。
最重要的一点应是尊重儿童的意愿,创造符合儿童游玩特性的场地环境。有条件的话可以就场地类型、活动内容与小朋友交流交流,也许会发现他(她)们理想中的游戏场地模式与我们想当然或凭常规经验营建模式存在的.差异,儿童具有丰富的想象力,经常会提出让我们瞠目结舌的问题,行动思维常不拘泥于常理,具有喜欢冒险、群嬉、模仿等特点,总结分析交流后的信息,即可得出儿童最喜欢在什么样的环境中玩耍、嬉戏,我们再经过科学、安全的环境规划设计来完成或是模拟这样的场地。
五、总平面布置
1 规划布局
以“生态·创意·精致”为理念,尊重原有的规划结构。
2交通组织及停车
满足人车分流,提供所需停车位。
3绿化景观
绿化景观设计中,用整体绿化系统贯穿整体, 本儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台、建筑绿化有机的结合,力求营造多层次的绿化生态环境,平台绿化主要以草类、花、灌木等,地面绿化结合平台绿化与之相互补充,种植高大乔木。其间布置雕塑、景墙、跌落花坛、草地与休憩平台。设备的摆放与色彩 光,影,日晒,风吹等因素必须考虑到。另一个重要的因素是场地的颜色。颜色对儿童的影响很明显,明亮愉悦的颜色会带给儿童愉快的情绪。
六、景观设计元素(包括但并不限于)
景观设计应考虑以下内容(包括但并不限于):
1、反映儿童主题公园的景观元素。
2、绿化种植景观:组团绿地、平台绿地、、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地及水生植物、广场绿化等。
3、道路景观:机动车道、步行道、路缘、车档、揽柱等。
4、场所景观:健身运动场、儿童活动场、休闲广场、主次入口等。
5、硬质景观:雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/栅栏、挡土墙、坡道、台阶、景墙、种植容器、坐椅/坐凳等。
6、水景景观:驳岸、桥、栈道、景观用水、喷泉、溪流、等。
7、庇护性景观:亭、廊、棚架、膜结构等。
8、高视点景观:图案、色块、色彩、层次、密度等。
9、绿地内的给、排水。
10、景观照明。
11、建筑改造
七、设计成果要求工作内容
第一阶段:景观设计方案阶段[ 个日历天];提交成果如下:
1设计说明书
2景观设计总平面图
3总体景观规划图
4总体景观鸟瞰图
5重要节点方案图
重要节点指:儿童公园入口广场、中心广场、“108台” 对景广场、登高台小品设计。
以上成果提供文本3套,光盘1张。
第二阶段:景观施工图设计阶段[ 日历天]
提交设计成果如下:
1) 总体施工说明
2) 总平面图
3) 局部详图
4) 道路铺装施工详图
5) 竖向设计图
6) 景观照明图施工图
7) 给、排水施工图
8) 水景施工详图
9) 驳岸施工详图
10)小品施工详图
11)绿化种植施工图
12)工程量清单。
以上成果经认可后提供全套景观施工图蓝图八套,光盘1张。
八、设计方案提交的时间
本项目的设计成果方案提交最晚于 年 月 日提交。
本项目的设计成果施工图提交最晚于 年 月 日提交。
设计委托书6
甲 方:
乙 方:
项目名称:
项目地点:
甲方委托乙方完成下列工程设计业务,经过友好协商,达成一致共识,就甲方工程设计事项签订本合同,作为共同遵守的依据。
一、项目内容:
1.项目名称: 。建筑面积约为 M2。
2.设计时间:平面规划确认后天出效果图,效果图确认后天出施工图。
3.设计内容:
A.现场进行勘察及测量,并做详尽记录;
B.方案设计;
C.效果图设计;
D.施工图设计。
4.设计完成,乙方提供设计图纸套,效果图张,含全套图纸的光盘 张。
二、甲方工作事项:
1.提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图(包括水施、电施,空调、消防,投资估算等)。
2.协同乙方勘测现场。
三、设计费计取及付款方式:
1.设计费收取:
计费方式:
2.付款方式:
本合同签订时,由甲方支付乙方人民币: 元(大写: )作为设计定金;设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后,由甲方支付乙方人民币:元(大写: )设计进度费;全套图纸交付时,
甲方付清余款人民币:元(大写: )。
四、甲方可选择的`服务方式:
全程设计:全套图纸交付后,甲方支付设计费余额,完成本委托设计事项;乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底,根据甲方要求及通知,到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。
五、其它条款:
1.乙方公司所有设计图纸在未定稿前,都为乙方公司内部图纸留底,不予外带。
2.甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权,乙方享有该套图纸的版权及所
有权。
六、本合同如有争议,双方应协商解决,解决不成,交由甲方公司所在地仲裁委员会
仲裁。
七、备注:(共 条)
八、本合同一经双方签字盖章,即产生法律效力。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人: 代理人:
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
设计委托书7
今委托 进行我公司 项目的相关设计,具体设计内容,如下:
一、工程概况:
1、建设单位:
2、项目名称:
3、建设地点:
备注:以上表格编制依据【总平面图】;【规划条件通知书】;【选址红线图】;【方案文本】; 各设计阶段的图纸应满足国家设计深度规定所需的'设计工作
1、 2、
单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整:
3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室(可设置窗),且均为局部做地下室,满足一般使用功能即可;(可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能)
3.2 独立住宅 250、300 两种户型内,考虑增加一个室内电梯间,考虑日后住户可以自己安装电梯,若不安装电梯,可以改作储藏室使用;且电梯间应升至地下车库
4、各专业二次深化设计(包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等) 五、设计条件:
五、附表 作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位:
委托人:
时间:
设计委托书8
甲方:
乙方:
一、设计内容:
1、新世界花园中国小校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中国小周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据:
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定;
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求;
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度:
1、方案设计阶段: 15 个日历天。
2、初步设计阶段: 15 个日历天。
3、施工图设计阶段:20 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求:
(一)园林专业
1、在甲方提供的`建筑平面设计基础上,进行环境方案设计、初步设计及施工图设计,设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中国小校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流,通畅合理。
3、地块排水流畅,土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况,应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
(二)电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室,电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室,各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆(电线)在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器,各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色,光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
(三)给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点,应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
(四)其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题(含变更)须及时解决。
五、设计文件要求:
1、方案设计阶段:
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套,装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段:
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段:
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书9
委托单位:
受委托单位:
拟修建 ,现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称:
二、设计阶段:一阶段勘察设计
三、设计原则:按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的'要求。
四、委托内容:
公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。
五、主要技术标准:
1、路线等级: 三 级、设计时速 30 公里/小时
2、路面宽度:净 6.5 米
3、设计荷载:公路— Ⅱ 级
其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段,在经过技术经济比较后,可适当降低技术指标。)
六、提交的成果及时间要求
提交的成果:通过审查后的施工图设计文件 份。
文件提交时间: 年 月 日。
年 月 日
设计委托书10
委托人:住所:联系电话:法定代表人(或负责人)姓名:职务:
受委托人:姓名:性别:身份证号码:住址:联系电话:职务:
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下:办理的.消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至______年____月____日。
委托单位(盖章):
法定代表人(或负责人)(签名):
受委托人(签名):
____年____月____日____年____月____日
设计委托书11
委托人:
住所:
联系电话:
法定代表人(或负责人)
姓名: 职务:
受委托人:
姓名:
性别:
身份证号码:
住址:
联系电话:
现委托上列受委托人在我单位办理 的'消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20××年 月 日。
委托单位(盖章):
法定代表人(或负责人)(签名):
受委托人(签名):
年 月 日 年 月 日
设计委托书12
今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位:
2、项目名称:
3、建设地点:
二、总图规划:
1、规划建筑用地面积为
2、本小区建筑密度、绿地率
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系:
1、单体类型及结构类型:
1)、沿街多层商住楼,采用结构;
2)、多层住宅, 采用结构;
3)、小高层住宅, 采用
4)、高层公寓, 采用结构;
5)、6层综合楼, 采用
6)、3层幼儿园, 采用
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的`具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
日 期:
设计委托书附表
附表1 有关设计资料清单
附表2 主要墙体材料及厚度
附表3 室内、外墙装饰
附表4 地面、楼屋面
附表5 门、窗、栏杆及油漆
附表6 电梯
附表7 室外工程
附表8 给排水、暖通及电气
甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________
甲方代表 :__________ 乙方代表:__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书13
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:XX。
2 工程内容:总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住屋及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的.检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
 
;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书14
准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司:
龙王渠煤炭集装站运煤公路,本路段全长6 Km,根据公路基本建设程序,为尽早完成工程前期工作,现将该路勘察设计任务委托你单位承担,按一阶段施工图设计,并具要求如下:
一、资质要求:
要求资质具有公路设计丙级(含丙级)以上。
二、公路测设等级及设计依据
1、公路等级:按山岭重丘区三级公路设计;
2、设计行车速度为40Km/h;
3、路基宽度12m,路面宽度11。4m,两侧安装路牙石;
4、桥涵设计荷载标准:公路棦蚣侗曜迹?
5、路面计算轴载:BZZ?00;
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽;
三、其它指标
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的'要求。
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限,在保证工程安全的前提下,尽可能多做设计比选,以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查,尽可能就地取材。因考虑是专用公路,公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。
需要注意一下几点:
1)应控制好路基最小填土高度,做好特殊路基处理调查。
2)若用风积沙填筑路基较高时,应考虑边坡稳定问题,以做好路基包边处理。
3)尽量少占耕地,少拆迁房屋,路线经过村庄时,按平面交叉处理。
4)农村公路成直角急转弯如拐点处,如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时,可视具体情况做平面交叉处理,但应设计交通标志,进行限速。
5)做好筑路材料料场及外购材料的调查,与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6)做好征地拆迁调查,占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查,调查必须符合规范要求。
关于勘察设计费,另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作,务必于20xx年5月1日前提交设计文件(包括施工图设计预算)6份。
xx集团有限责任公司
20xx年3月28日
设计委托书15
委托设计方 (以下简称: “甲方”)
受委托方 (以下简称: “乙方”)
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。
设计明细:
第一条:甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。
设计费收取:
第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。
第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。
第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
设计周期:
第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
甲方权利及义务:
第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。
乙方权利及义务:
第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。
设计方案修改及版权:
第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。
第二条:对于两次以上的'局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。
第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。
第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。
违约责任:
第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。 纠纷解决方法:
第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。
其它:
第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。
第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方: 乙方:装饰设计有限公司
代理人签字: 代理人签字:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期: