随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的安装合同5篇，希望对大家有所帮助。
安装合同 篇1
(以下简称甲方)、
临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司(以下简称乙方)
(以下简称甲方)、临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司(以下简称乙方)，就甲方制冷系统水泵房进行技术交流达成如下技术协议，双方签字盖章有效，与合同正文具有同等效力。
一．总则
1.本技术协议用于甲方制冷系统水泵房项目系统水泵的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。
2.本技术协议满足需方提出的要求，供方保证提供的产品符合相关国家及国内的技术标准。
3.如需方有除本技术协议或标书要求规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经甲乙双方协商确定。
4.乙方对所提供的产品质量负责。
5.本技术协议经甲乙双方共同确认后作为订货合同的技术附件，和订货合同正文具有同等效力。
二、设备所处环境：
冷却塔设计采用的干球温度 33.5℃ 冷却塔设计采用的`湿球温度 24.5℃ 年极端最高温度42.7℃ 年极端最低温度 -18.6℃ 年平均温度 12.7℃ 年平均大气压95kPa最大冻土深度430mm
三、技术参数：
1循环泵 300SS37B 4台
性能参数： Q=8700m3/h, H=27.5m, N=90kw/h
四、密封形式:机械密封
主要零部件材质
五：配套电机： Y280M-4-90 380V 防护等级:IP44绝缘等级F级，防爆等级：dIIBT4
六、供货范围：
水泵4台套，其中：
1、循环泵4台套，每套含水泵1台、电机1台、地脚螺栓4根,共用底盘,进出口配对法兰。
2、全部供货包括设备选型号、制造、包装、运输、出厂检验，指导安装、运行调试、竣工资料交付等全过程全部费用。
七、随机备件清单：
八、二年正常操作及维修备件表：（不在供货范围之内）
九、技术要求：
1、水泵的机械密封选用博格曼机械密封。 2、电机：低压电机为西安西玛电机。 3、轴承：选用哈尔滨轴承厂的产品。
4、卖方提供的各种泵保证在额定功率下运行能达到性能参数表中的要求并且能稳定运行。
5、泵及电机在运行中轴承的振动值、运行中的噪音、各处温度（或温升）能达到国家相关标准。
十、技术资料：
1.合同生效后，三天内（3月19日前）卖方提供所有泵的基础图、安装图、性能曲线图各2份（其中纸质资料一份，电子版资料一份）。
2.供货时，卖方提供水泵的性能测试报告、材质证明书，水泵、电机的产品合格证各3份。（一份原件）
3、泵、电机的安装维护使用说明书4份。
十一、设计制造要求：
1. 乙方提供的各种泵保证在额定功率下运行能达到性能参数表中的要求并且能稳定运行。
2. 乙方提供的各种泵及电机在运行中轴承的振动值、运行中的噪音、各处温度
（或温升）能达到国家相关标准。 3. 设备质量保证期及服务
乙方所有供货产品和设备质量保证期为设备现场安装、调试、验收合格后12 个月，或设备货到现场之日起18个月（以先到时间为准）。在质量保证期内，在正常使用情况下，若因设备质量问题发生故障及损坏等情况，由乙方负责免费维修或更换。更换后的零件的机械保证期自更换之日起一年内有效 。
由其它原因造成设备故障或质保期过后所遇设备故障，乙方全力配合解决，处理故障。所需配件及其他服务,只收取备件费用。
供货方接到用户报修要求后，供货方8小时内提出处理意见，24小时内派员到现场。
十二、产品制造、安装、验收标准
离心泵的设计、制造、检验等执行以下详细技术标准:
离心泵技术条件（Ⅲ类） GB/T5657-1995 离心泵铸件过流部件尺寸公差 JB/T6879-1993 离心泵、钢混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法GB3216-89 泵的振动测量与评价方法 JB/T8097-1995 泵的噪声测量与评价方法 JB/T8098-1995 泵可靠性测定试验 JB/T6881-1993 泵可靠性验证试验 JB/T6882-1993 渗透探伤方法JB/T9218-1999 泵产品涂漆技术条件JB/T4297-92 机电产品包装通用技术条件GB/T13384-92 泵用铸钢件 JB/T6880.2-93 泵用灰铸铁件JB/T6880.1-93 合金结构钢技术条件GB3077-1999
本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方：
代表人签字：
乙方：临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司
代表人签字：
安装合同 篇2
甲方: （以下简称甲方）
乙方: （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就 的彩钢房制安事项协商一致，特订立本合同。
第一条 工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程做法：彩钢库房，站杆采用4×8方钢，檩条采用4×6方钢，彩钢复合板新顶板50mm，旧顶板70mm，外墙板70mm，内墙板50mm，旧彩钢岩棉夹层的'复合板，新彩钢玻璃丝棉夹层复合板。
第二条 工期要求
合同工期：本工程施工期为个工作日，施工自年月日开始，于日竣工，并验收合格。
第三条 安装工程单价
本彩钢房工程合同综合单价用旧彩钢130 元/㎡，用新彩钢180元/㎡，结算时按施工实际面积计算。
第四条 付款方式
完成其工程量竣工经甲方验收合格后一个星期内付到合同总价95%，扣除5%质保金，待质保期满无质量问题后付清。质保期为两年。
第五条 双方职责
甲方职责:
2.按合同支付工程款。
3.及时提供乙方施工所需水、电、材料堆放点等。
乙方职责:
1.乙方应严格按照要求的材质与厚度制作。钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。房施工确保质量、安全、工期达到要求。材料的保管。
2.材料标准：旧彩钢房顶板70mm，外墙板70mm，内墙板50mm，檩条4*6方钢，立杆4*8方钢，8m跨度的檩条8*8方钢，新彩钢房顶板50mm，外墙板70mm，内墙板50mm，檩条4*6方钢，立杆4*8方钢，8m跨度的檩条8*8方钢
3.乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。
4.施工过程中，乙方应确保文明、安全施工。
5.安全生产：
承包人进场后遵守发包人安全管理规章制度，接受发包人的安全检查，与发包 人签订安全管理协议。按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。承包人要保证安全措施，做好安全防护教育工作，承担进场人员的安全防护用具费用，不准发生伤亡事故，如发生伤亡事故，由承包人自负，并承担相应费用，发包人对承包人还要处以一定数额的罚款。
6.乙方负责自有人员及设备的安全保险工作，并且承担由于自身原因造成的安全、质量事故损失。
第六条 违约责任
乙方如果不按合同工期按时完工，每滞后一天扣总价的20%，如因甲方原因导致工期拖延，则相应顺延工期。
第七条 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。
甲 方：乙方：
法人或委托人： 法人或委托人：
联系电话：
日 期：
签订地点： 身份证号： 联系电话： 日期：
安装合同 篇3
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：
产品名称 规格型号 单位 数量
2、 安装工程概况：
(1)工程地点及面积： ;
(2)工程造价：￥ 元;
(3)开工日期：20xx年 月 日;
(4)竣工日期：20xx年 月 日;
(5)付款方式：(1)、现金 (2)、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(1)、20xx年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)、20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)、20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方
案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写： );
(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写： );
(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第五条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的'违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。 在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
安装合同 篇4
承包方：（以下简称乙方）
甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安
全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，签订如下合同条款：
一、承包范围及价款：
乙方从现场规定地点将门运至楼上，螺丝、打胶及安装费用，最终按照实际安装数量及实际尺寸结算，单价包死110元/樘。
二、质量及验收标准
1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门
质量验收规范进行验收；
2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-20xx）；
三、 施工进度
门体运至施工现场，按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙
方人员不足影响工期，甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工，多出的费用由乙方负责。
四、 甲方责任
1、甲方提供施工现场标高，乙方按标高施工；
2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地；
3、甲方负责给乙方提供施工所用电源；
五、 乙方责任
1、乙方应根据甲方要求安排施工进度；
2、乙方安装的门与地面（水平面为基准面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以单元室内建筑500线为安装基准线，下返500mm；
3、乙方安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定；
4、门框扇间密封采用真空密封胶条，；
5、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。
6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。
7、配合物业在业主入住时对门体的.验收工作。
六、付款及结算
1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元，全部安装完验收后再支付4万元，打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。
七、安全及消防
本工程施工安全及消防均由乙方负责，发生的一切法律后果由乙方承担。
八、成品保护
入户门在工程竣工验收合格之前，所有成品保护工作主要由乙方负责。乙方负责成品门进场前及安装后的成品塑料膜保护工作，以确保门体不被污染；
九、现场文明施工
乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清。
十、争议解决
甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。
十一、违约责任
2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外，乙方应赔偿由此造成的经济损失（延误工期的损失等）。
十二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲 方：
负责人：
年 月 日
乙 方负责人：年 月 日日
安装合同 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：
一、工程名称：楼配电箱的制作。
二、承包方式：
1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。
2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。
三、合同价款：
1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，
大写：；
2、支工程款时根据甲方要求提供收据。
四、付款方式：
1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；
2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；
3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；
4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；
5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。
五、材料品牌：
1、本工程采用元器件的品牌：。
六、技术要求及验收标准：
1、箱体半周长 米以内采用不小于 ㎜的冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。
2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。
3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。
4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。
七、甲方义务
1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。
2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。
3、负责配电箱进场的'检查、验收。
八、乙方义务：
1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。
2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。
3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。
九、保修：
配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。
十、违约责任：
甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。
十一、附则：
1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》
2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章 ） 乙方：（盖章 ） 代表人： 代表人：
年月日 年月日
